Договор на изготовления изделия из искусственного камня

Регламент работы с подрядчиком по изготовлению столешницы

Договор на изготовления изделия из искусственного камня

При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем! Д О Г О В О Р № Г. Москва “ » 20 г. Общество с ограниченной ответственностью «Акрилдизайн «, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В.

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (в случае юридического лица) ,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Устава или паспорта (в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную работу: 1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям. 1.3.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа. 6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1.

Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка). 6.3.1.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий.

При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

8.4. Мы можем объединять информацию, предоставленную Вами на нашем сайте, с другой информацией, полученной нами от Вас вне рамок сайта или от сторонних лиц для более эффективной работы нашего сайта, услуг или наших предложений. Если Вы предоставляете нам свою информацию, Вы имеете право, предварительно уведомив нас, проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию.

Мы оставляем за собой право выбора способа и метода проверки предоставленной Вами информации. Проверка производится в рамках действующего законодательства той страны, в пределах которой Вы воспользовались нашими услугами. Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию иными способами, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.На сегодняшний день кварцевый агломерат является самым оптимальным выбором для изготовления столешницы для кухни. Важно Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием. 3.2. Подрядчик обязуется: 3.1.4. Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.
3.1.5. Внимание Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору. 3.1.6. В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.
3.1.7.

Регламент изготовления продукции фабрики «ревдамебель»

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора. 5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6.

Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица. 5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

Форма договора на изделия из искусственного камня

Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей. 2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. 3.
3.2.

Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется. 3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется).

Профессиональная защита прав потребителей

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком (если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами).

4.1. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.

4.2. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия. 4.3.

При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы. 4.4.

О кварце Для Вашего удобства эти данные могут быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас перед отправкой запроса на его получение.

Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы. 7.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 8.2.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору составляет руб. коп. (прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней. 2.4.

Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2). 2.5.

Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов. 2.6.

  • Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.
  1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет
  1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
  2. По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора.

Форма договора на изделия из искусственного камня Для этого вы должны иметь определенный опыт в изготовлении столешниц из искусственного камня, дерева, ДСП или другого выбранного материала. Внимание Оборудовать мастерскую можно и в гараже. Из инструментария обязательно придется обзавестись лобзиком, торцевой или дисковой пилой, шлифовальной машинкой, клеевым пистолетом и фрезой.

  • В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
  • В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
  • Рассмотрение споров.
    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Источник: http://law-uradres.ru/reglament-raboty-s-podryadchikom-po-izgotovleniyu-stoleshnitsy/

Договор на изготовления изделия из камня зхаказчика

Договор на изготовления изделия из искусственного камня

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 9.3.

Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас.

/счёт:Корр./счёт:БИК: 11.

8.2. Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.9. Особые условия. 9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 9.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.10.

Юридические адреса сторон. Заказчик: Исполнитель: ФИО ООО «Компания ТАНИТ»ИНН 7733585850125364, Москва, ул.

Свободы, д.48, кв. 24р/с 40702810638090012626к/с 30101810400000000225БИК 044525225Банк: ОАО «Сбербанк России» по г.МосквеТел.(495) 585-4917 / /м.п.

Договор на заказ

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 2.1 договора цены работы. 3.8.

Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Договор на изготовление изделий из

В ТОМ СЛУЧАЕ,КОГДА ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПО ПРИЧИНАМ НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО,СРОК ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДВА ИЛИ БОЛЕЕ (дней) ОТ момента начала работы Исполнителя, ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ 20% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОГОВОРА,ПОСЛЕ ЧЕГО,СТОРОНЫ СОВМЕСТНО ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ (основание П.2.8 настоящего договора). 2.9.1 ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТАВЩИКУ ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (основание П.2.7.1 настоящего договора).

  1. 3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора. 3.1.2. Соблюдать срок и время установки изделия (в соответствии с П.2.2,2.3,2.5,2.6,2.7,2.7.1,2.8,2.8.1,2.9,2.9.1) Настоящего договора 3.1.3.

Договор на изготовление памятника

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору составляет руб. коп. (прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. 2.3.

Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней.

2.4. Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2). 2.5.

Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов.

2.6.

договора по типам

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж). 6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика.

За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка). 6.3.1.

При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст.ст.

359 и 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.ФОРС-МАЖОР5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. Споры по настоящему договору будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае недостижения соглашения — в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 5.3.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует 2 (Два) месяца и считается автоматически продлённым на следующий месяц, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении. 9.2.

Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в спецификациях), которые являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 9.3.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей. 2.3.

Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ 3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней.

Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2.

Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности.

Если таковое требуется. 3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется).

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

4.5.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Источник: http://dengi-bez-spravok.ru/dogovor-na-izgotovleniya-izdeliya-iz-kamnya-zhakazchika-2/

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Договор на изготовления изделия из искусственного камня

В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.3.2.

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции. 6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.

3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.5.

Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров.

Мodernstone

В случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не указанных в Приложении 1 и по этой причине в существенном превышении определенной сторонами стоимости работ, Исполнитель обязуется своевременно предупредить об этом Заказчика.3.

Оплата работ и порядок расчетов Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 3.1 Предоплата за изделия 70%, что составляет ( ) рублей 00 копеек, без НДС, перечисляется Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение трех дней с даты подписания настоящего Договора. 3.

2 Окончательный расчет 30%, что составляет ( ) рублей 00 копеек, без НДС, перечисляется Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение трех дней с даты подписания Акта выполненных работ.

Аналогичные санкции применяют к Заказчику в части оплаты работ. 8.2.

Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 8.3. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Российской Федерации. 8.4.

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.9. Особые условия. 9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.10. Юридические адреса сторон.

Заказчик: Исполнитель: ФИО ООО «Компания ТАНИТ»ИНН 7733585850125364, Москва, ул. Свободы, д.48, кв. 24р/с 40702810638090012626к/с 30101810400000000225БИК 044525225Банк: ОАО «Сбербанк России» по г.МосквеТел.(495) 585-4917 / /м.п.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору составляет руб. коп. (прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. 2.3.

Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней. 2.4. Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2).

2.5. Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов. 2.6.
Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору. 4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия. 4.1.3.

Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна. 4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ. 4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. 4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1.

Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость. 4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора. 4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие. 4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора. 5.

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ 5.1.

Источник: https://jurist-company.com/tipovoj-dogovor-na-izgotovlenie-izdeliya-iz-iskusstvennogo-kamnya/

Изготовление кухонь на заказ. Искусственный камень. Ваши вопросы

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен.

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Документы Договоры и соглашения Договор подряда.

Скачать образец. Как работает Правовед. Тип документа Договоры и соглашения. Договор подряда. Мне нужно. Подробное описание. Стоимость документа По договоренности с юристом Я планирую заплатить руб.

Типовой договор на изготовление и установку лестницы

Изготовление столешницы из искусственного камня на заказ — проверенный способ сделать интерьер не просто особенным, но и долговечным. В производстве каменных столов мы используем жесткую алюминиевую подложку, поэтому поверхность служит минимум 10 лет.

Такая столешница идеально подойдет и для жилых, и для общественных помещений — магазинов, ресторанов, фитнес-центров и парков. Большинство мастерских расположены за МКАД. Специалисты сами выбирают удобный день для замеров и монтажа.

За все дополнительные работы — подрезку поверхности, вырезы под раковину — вы платите дополнительно.

Изделия из искусственного камня

По заявкам, оставленным в нерабочее время, – перезвоним в ближайший рабочий день. Компания Vita Stone предлагает изготовить столешницу из искусственного камня на заказ. Вам надоела типовая мебель? Хочется сделать интерьер эксклюзивным, особенным, современным? Акриловые поверхности, созданные нашими мастерами, будут полностью соответствовать вашим требованиям.

Столешницы из искусственного камня

Вы сможете выбрать марку камня, цвет, размеры вкраплений, матовую или глянцевую полировку. При вызове замерщика, наш мастер привезёт с собой чемодан с образцами. Каждый образец можно будет посмотреть и потрогать. Каталог цветов.

Мы сделаем для вас красивую и практичную столешницу. Чтобы сделать ваш интерьер особенным и неповторимым, помимо стандартных параметров, мы готовы предложить несколько вариантов стилизации изделий.

Все виды моек и раковин можете посмотреть в каталоге.

Please turn JavaScript on and reload the page

Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы. Изготовление металлических лестниц и перил. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда 3.

Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой “В производство работ”.

Типовой договор Форму договора на изготовление лестницы Договор на изготовление и монтаж лестницы.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня; Форма договора на изделия из искусственного камня; Договор. У нас вы можете скачать «Типовой договор на изготовление изделий из искуственного камня» в LIT, TCR, JAR, isilo, МОВІ, AZW3, DOC. Договор на изготовление изделий из искусственного камня на себя обязательства выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу.

Кухни на заказ по цене выставочных образцов! Записей 32, Страницы 1 [2] [3] [4]. Текст сообщения Введите код. Есенина, д.

Типовой договор на изготовление изделий из искуственного камня

Большинство хозяек предпочитают матовые столешницы в светлых и белых тонах. Матовые столешницы гармоничны и просты, они легко вписываются в интерьеры.

К преимуществам столешниц с матовой поверхностью относятся высокая практичность и легкость при очищении от загрязнений, а о повреждениях и мелких царапинах можно будет забыть навсегда.

Такие акриловые кухонные фартуки или столешницы подходят под дизайн большинства современных кухонь, позволяют гармонично вписать в ансамбль различные по фактуре и цвету предметы кухонного обихода, создают законченность стиля. Глянцевая поверхность популярна в темных тонах, они дополняют изысканность искусственного камня.

Договор на изготовление изделий из искусственного камня

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Столешницы из искусственного камня Тюмень Стоимость и сроки от производителя! Производственная компания “Славные столешницы” Наша компания занимается производством изделий из искусственного акрилового камня.

Site Navigation. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору камней. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на своевременно в полном объеме оплаченные работы. Для изделья работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — договорами коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

.

Источник: https://4ayan.ru/grazhdanskoe-pravo/tipovoy-dogovor-na-izgotovlenie-izdeliya-iz-iskusstvennogo-kamnya.php

Договор на изготовление изделий из камня

Договор на изготовления изделия из искусственного камня
представлен на нашем складе в виде крупногабаритных листов, называемых слэбами (слеб, сляб) и имеющих размеры от 1 до 4 метров.

Выберите понравившуюся форму профиля кромки (столешницы, подоконника или ступени) из представленных на этой странице. Ваш персональный менеджер произведет предварительный расчет изделия и при необходимости сделает корректировку.

Если вы испытываете трудности самостоятельного определения размеров, то можете воспользоваться услугами нашего замерщика.

О компании — raidstone

при этом необходимо знать примерные размеры и форму изделия. Но предварительный расчет может отличаться от цены расчета после получения чертежей. Для этого Заказчик вызывает мастера, который осуществляет все замеры, при необходимости снимает шаблоны, и составляет чертежи проекта (при заказе не менее 60000 руб.

сумма за замер вычитается при заключении договора) . Шаг 2. Заключение договора с описанием прав и обязанностей сторон на основании КП, определение сроков изготовления, доставки, установки (если есть необходимость).

Сроки работ зависят от сложности проекта, наличия материалов на складе, загруженности производственного цеха, сезонности.

Если Вы хотите недорого приобрести недорогие столешницы из искусственного камня, то компания «Интердек» поможет Вам выбрать подходящие изделия по доступным ценам.

При изготовлении различных предметов интерьера мы используем искусственный камень Granicoat – имитацию природного гранита.

Так как речь идет о работе с натуральным камнем, существую технические особенности по порезке, обработке, дополнительных услугах по армированию или полировке деталей с учетом выбранного камня. Каждый элемент изделия подлежит анализу нашими специалистами. После чего клиент информируется о всех необходимых работах, которые нужны будут для того чтобы изготовить проект. 2. Предварительный просчет .

Передача технологии мрамор из бетона

Предприятие «Камелот», являясь производителем декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов, заборов, каминов проводит обучение на собственном производственном участке (МИНИЗАВОДЕ). Обучение проводится по всем стадиям производственного процесса. При обучении допускается фото и видеосъемка.

Время обучения адаптировано под обучаемого специалиста, с учетом его способности усваивать материал.

Поскольку полное освоение технологии «Мрамор из бетона» производства декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов, заборов, каминов невозможно за короткий промежуток времени, предприятие «Камелот» проводит сопровождение производственного процесса в течение одного года с момента подписания договора передачи технологии. посредством телефона, факса; посредством internet; выезд специалиста (с оплатой заказчиком всех расходов, связанных с такой поездкой по отдельному договору). Приезд в Нижний Новгород.

Распродажа камня! подробнее

антиперелив, угловые и радиусные элементы, пристеночный бортик (плинтус) встроенный (интегрированный) или накладной из того же камня. Кроме кухонных столешниц наша компания занимается изготовлением интегрированных (встроенных) в столешницу изысканных моек из камня без каких-либо швов и стыков в цвет столешницы.

Изготовление стеновых панелей, каменных подоконников, эксклюзивных столов, стоек для бара, ресепшн, столешницы в ванную, в магазины, кафе, ресторан, офис, любое общественное помещение, и конечно в квартиру или частный дом. Приглашаем к сотрудничеству новые мебельные компании, мебельные салоны, дизайнеров, любых заинтересованных лиц на выгодных и удобных для Вас условиях.

Благодаря нашему богатому опыту Вы не обнаружите на своей столешнице каких-либо дефектов.

Монтаж изделий из камня

Определяем ответственного специалиста, с которым будут согласовываться детали в рабочем порядке. • Национальный банк Р.М • Конституционный суд Р.М • Головной офис “Victoriabank” BCA • Филиалы “Victoriabank” BCA в Кишиневе и периферии • Офис компании “Perfect” • Офис компании “Sheriff” и резиденция для ВИП встреч г. Байева • Головной офис “Elita 5” • Гостиница “Nobil

Изготовление изделий из искусственного камня

Печь для искусственного камня — незаменимый станок, без которого невозможно осуществление дизайнерских гнутых изделий, а так же моек и раковин. Вакуумный пресс — работает в паре с печью для искусственного камня, создавая сложные гнутые конструкции. Материал.

Выбор материала для изготовления изделия из искусственного камня — далеко не последний этап. Эталонным качеством считается Corian от DuPont.

Мы не делаем стандартных мемориальных изделий, каждая наша работа уникальна, поскольку является результатом взаимодействия с заказчиком, результатом внимательного изучения его предпочтений и пожеланий.

Поэтому компания «Олимп» выработала простую и эффективную процедуру взаимодействия с заказчиками, в том числе и из других регионов Украины. Мемориальные памятники, созданные нашей компанией, установлены в Запорожье, Киеве, Броварах, Коломыи, Василькове, Старобельске, Хмельницке, и во многих других городах.

Столешницы из натурального камня

Благодаря наличию новейших производственных мощностей компания MARMARILO изготавливает высококачественные столешницы из камня любой степени сложности по чертежам наших замерщиков или по эскизам клиентов.

Прямые поставки натурального камня от ведущих производителей с мировым именем позволяют нам предлагать заказчикам конкурентоспособные решения по довольно привлекательным ценам. 1.

Вам просто нужно позвонить нам по телефону +7 (499) 707-10-10 или связаться по электронной почте [email protected] и заказать выезд специалиста, который произведет замеры и выполнит рабочий чертеж для производства*.

Компания «Acrildesign » рада представить вашему вниманию удивительный мир эксклюзивных предметов интерьера из акрилового камня.

Мы занимаемся изготовлением столешниц на заказ, подоконников и барных стоек. перегородок и стеновых панелей таких производителей как: Montelli. Staron. Corian ,LG Hi Max и др. литых кухонных моек.

Искусственный ( акриловый) камень представляет собой композит из минерального наполнителя, пигментов и связующего компонента — акриловой смолы. Иногда такой композит называют акрилатом. Главный его плюс — плотная непористая структура. Он не впитывает влагу, а, следовательно, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки.

Приложение N 2

Внесение изменений в нормативно-техническую документацию для определения классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней и опубликование нормативно-технической документации осуществляются в порядке согласно приложению N 1 ; «субъекты добычи драгоценных камней» — юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных камней на территории государства-члена, резидентами которого данные юридические лица являются; «субъекты производства бриллиантов» — юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют огранку природных алмазов в целях изготовления бриллиантов в соответствии с законодательством государств-членов, резидентами которых данные юридические лица и индивидуальные предприниматели являются; «субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов» — юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют право осуществлять обработку или использование природных алмазов в целях изготовления продукции производственно-технического назначения, а также бытовых и ювелирных изделий в соответствии с законодательством государств-членов, резидентами которых данные юридические лица и индивидуальные предприниматели являются; «уникальные драгоценные камни» — драгоценные камни, отнесенные к категории уникальных в соответствии с критериями согласно приложению N 2 и предназначенные для использования в целях, установленных законодательством государств-членов.

Источник: http://urist-pomojet.com/dogovor-na-izgotovlenie-izdelij-iz-kamnja-75731/

Защита прав online